江苏省20**年下半年监理工程师合同管理:合同解除考试试卷
一、单项选择题(共
25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、在建设工程进度调整的系统过程中,采取措施调整进度计划时,应当以为依据。
A:本工作及后续工作的总时差
B:本工作及后续工作的自由时差
C:非关键工作所拥有的机动时间
D:后续工作和总工期的限制条件
E:自我评定
2、在建设工程进度计划执行过程中,当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时,应当首先。
A:确定可调整进度的范围
B:确定可利用的资源数量
C:分析所采取措施的成本
D:分析比较各种措施的优劣
E:自我评定
3、有关编制或审核施工进度计划中出现的问题,叙述正确的是。
A:监理工程师对施工进度计划的审查或批准,解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务
B:尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性的意见,但施工进度计划一经监理工程师确认,即当视为合同文件的一部分
C:B项被视为合同文件的一部分,不能作为以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的依据
D:强制干预承包单位的进度安排,或支配施工中所需要的劳动力、设备和材料,是监理工程师应尽的职责
E:自我评定
4、监理人直接向分包人发布了错误指令,分包人经承包人确认后实施,但该错误指令导致分包工程返工,为此分包人向承包人提出费用索赔,承包人。
A:以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B:认为要求合理,先行支付后再向业主索赔
C:不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告
D:不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
E:专业监理
5、【例1·单选题】工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下.计算承包人的实际竣工日期应为日。
A:承包人第一次提交竣工验收报告
B:承包人修改后再次提请竣工验收
C:最终验收合格
D:办理竣工验收手续
E:专业监理
6、建立最终的风险清单应采用__。
A.风险调查法
B.专家调查法
C.流程图法
D.经验数据法
7、某工程项目施工阶段,发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同,约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中,正确的是__。
A.试验室只接受发包人指示的试验项目
B.试验室应完成承包人要求的试验项目
C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验,但不对检测数据的正确性负责
D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任
8、某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位,甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元,乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元,则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是。
A:甲投标人,合同价为5050万元
B:甲投标人,合同价为5060万元
C:乙投标人,合同价为5070万元
D:乙投标人,合同价为5050万元
E:专业监理
9、与邀请招标相比,公开招标的特点是。
A:竞争程度低
B:评标量小
C:招标时间短
D:费用高
E:专业监理
10、组织必须对顾客进行动态跟踪,及时地掌握顾客需求的变化,不断地进行质量等方面的改进,争取同步地满足顾客的需求与期望,体现原则。
A:以顾客为行为准则
B:以顾客为关注焦点
C:以顾客为判定原则
D:与顾客互利
E:工程变更单
11、建筑安装工程费构成中,住房公积金属于。
A:规费
B:措施费
C:直接费
D:利润
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
12、施工阶段监理工程师进行投资控制的合同措施之一是。
A:明确投资控制人员的责任
B:确定工程变更的价款
C:进行工程计量
D:做好施工记录
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
13、可以作为编制建设工程监理规划依据的是。
A:施工组织设计
B:政府发展改革部门批准的可行性研究报告、立项批文
C:专项施工方案
D:施工进度计划
E:工程保险金
14、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元,设备购置费为1100万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,该工程__。
A.可以不实行监理
B.必须实行监理
C.仅建筑安装工程实行监理
D.设备制造实行监理
15、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是。
A:S曲线比较法
B:香蕉曲线比较法
C:前锋线比较法
D:列表比较法
E:自我评定
16、关于违约金的说法,正确的是。
A:约定违约金必须明确具体的数额
B:约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C:约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以要求违约方另行赔偿
D:只要约定的违约金高于违约造成的损失,当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少
E:专业监理
17、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的__项目。
A.主控
B.一般
C.基本
D.保证
18、如果招标文件规定,中标价必须是经评审的最低报价,则投标人在报价时,应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润,在计算报价时,宜。
A:以预算定额为报价基础,再进行适当让利
B:以概算定额为报价基础,再适当让利
C:以市场类似项目为报价基础
D:以企业自身的技术与管理水平为报价基础
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、“保证各种与质量管理体系有关的文件之间的协调,不产生矛盾,保证各自为实现总目标承担好相应的任务。”体现监理单位组织编制质量管理体系文件时的原则。
A:符合性
B:确定性
C:相容性
D:可操作性
E:工程变更单
20、根据《建设工程施工合同(示范本本)》,由于设计变更应给予承包人增加合同价款时,变更价款的支付时间为之日。
A:工程师发出设计变更通知
B:承包人完成变更工程
C:承包人提交变更追加合同价款报告
D:最近一期工程进度款支付
E:专业监理
21、某工程项目的设计合同,设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准,该项目被迫暂停,此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半,设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止,发包人应向设计人支付__。
A.合同约定设计费的60%
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
22、某建设项目的净现金流量如表3-3所示,则该项目的静态投资回收期为年。
A:3.33
B:4.25
C:4.33
D:4.75
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
23、施工图预算的方法中,简单易懂,便于掌握,审查和发现问题速度快的审查方法是。
A:全面审查法
B:对比审查法
C:筛选审查法
D:重点审查法
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求予以增加。
A:监理单位
B:人民法院
C:人民检察院
D:建设行政主管部门
E:工程保险金
25、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时,需要在设计准备阶段。
A:编制工程项目设计出图计划
B:进行环境及施工现场条件的调查和分析
C:审查工程项目建设总进度计划
D:进行工程项目工期目标的论证和决策
E:自我评定
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得
0.5
分)
1、设计阶段监理工程师投资控制的主要工作有__。
A.对建设工程总投资进行论证
B.按合同要求及时准确、完整地提供设计所需要的基础资料和数据
C.组织设计方案竞赛
D.协助设计单位开展限额设计工作
E.审查工程概预算
2、工程材料检验制度中,材料进场必须有。
A:出厂合格证
B:生产许可证
C:质量保证书
D:使用说明书
E:研究化验单
3、监理实施细则中,专业工程特点应从专业工程进行有针对性的阐述。
A:施工的重点和难点
B:施工工艺
C:施工工序
D:工程概况
E:施工范围和施工顺序
4、项目监理机构施工阶段投资控制的主要任务有。
A:编制招标工程标底
B:提供费用索赔的依据
C:进行工程计量
D:审查施工图预算
E:对工程造价目标进行风险分析
5、压缩关键工作的持续时间,来确保进度控制目标的实现,具体措施包括__。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.其他配套措施
E.组织搭接作业的措施
6、工程材料是工程建设的物质条件,是工程质量的基础,工程材料包括。
A:建筑材料
B:构配件
C:施工机具设备
D:半成品
E:各类测量仪器
7、《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工单位的__应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.主要负责人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.人事管理负责人
E.专职安全生产管理人员
8、在选择勘察单位时,监理工程师除重点对其资质进行控制外,还要检查勘察单位的__,考察勘察单位的专职技术骨干素质、业务及服务意识。
A.技术管理制度
B.质量管理程序
C.勘察实施方案
D.勘察任务书
E.年检合格证明
9、按照设计合同示范本本有关违约责任规定,下列描述中不正确的是__。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延续一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应该支付该阶段的全部设计费
10、财务评价的内容包括__。
A.盈利能力分析,通过静态或动态投资回收期评价项目的财务盈利能力
B.盈利能力分析,通过静态和动态评价指标计算项目的财务盈利能力和水平
C.偿债能力分析,分析测算项目偿还贷款的能力
D.不确定性分析,分析项目在计算期内不确定性因素可能对项目产生的影响和影响程度
E.风险性分析,分析环境对项目投资的影响
11、【例2.多选题】下列各种建设工程组织管理模式的优点中,有利于工程造价控制的模式有。
A:工程总承包模式
B:工程总承包管理模式
C:设计总分包模式
D:施工总承包模式
E:平行承发包模式
12、建设单位进度控制的计划系统包括()。
A.工程项目前期工作计划
B.工程项目建设总进度计划
C.工程项目设计总进度计划
D.工程项目施工总进度计划
E.工程项目年度计划
13、风险分析与评价的任务包括。
A:确定单一风险因素发生的概率
B:建立初始风险清单
C:分析单一风险因素的影响范围大小
D:分析各个风险因素的发生时间
E:仅在于找出风险因素和风险事件
14、关于项目法人责任制与建设工程监理的关系,下列叙述正确的是__。
A.建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件
B.项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件
C.项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障
D.建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障
E.建设工程监理制与项目法人责任制没有必然联系
15、质量管理体系有效运行的要求,可以概括为下列。
A:全面贯彻
B:行为到位
C:超时管理
D:适中控制
E:有效识别
16、在对建设工程投资、进度,质量三大目标之间的统一关系进行分析时,应该做到。
A:掌握客观规律,充分考虑制约因素
B:充分考虑组织协调对目标控制的作用
C:慎重选择被删减或降低设计标准的具体工程内容
D:对未来、预期的收益不宜过于乐观
E:将目标规划和计划结合起来考虑
17、施工图预算审查的具体内容包括。
A:各项取费标准是否符合现行规定
B:是否考虑了施工方案对工程量的影响
C:工程计量单位是否符合要求
D:施工组织设计是否合理
E:利润和税金的计取是否符合规定
18、进行建设项目敏感性分析时,可以通过计算确定敏感因素。
A:盈亏平衡点
B:评价指标变动率
C:不确定性因素变动率
D:变动因素临界点
E:敏感度系数
19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—20**),发生下列情况时,应按承包人实际发生的工程款支付的有。
A:工程量清单中出现漏项
B:工程量计算出现偏差
C:为保证工程质量采用了新技术
D:工程变更引起工程量增减
E:为加快工程进度采用了新工艺
20、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括__。
A.有利于缩短工期
B.有利于合同管理
C.有利于投资控制
D.有利于业主选择承建单位
E.有利于质量控制
21、可以不申请办理施工许可证的情形有。
A:工程投资额在80万元以下的建筑工程
B:工程投资额在30万元以下的建筑工程
C:建筑面积在以下的建筑工程
D:政府投资的建筑工程
E:建筑面积在以下的建筑工程
22、建设工程监理的主要任务是__。
A.控制建设工程投资
B.控制建设工程制度
C.建设单位进行招标
D.协助施工单位进行索赔
E.控制建设工程质量
23、工程咨询公司为承包商提供的服务有__。
A.施工阶段全过程服务
B.全方位目标控制服务
C.合同咨询和索赔服务
D.技术咨询服务
E.工程设计服务
24、设备采购的原则有。
A:向有良好信誉,供货质量稳定合格的供货商采购
B:所采购设备和配件的价格是合理的,技术相对先进,交货及时,维修和保养能得到充分保障
C:向有信誉的合作单位介绍的供货企业采购
D:所采购设备的质量是可靠的,满足设计文件所确定的各项技术要求,能保证整个项目生产或运行的稳定性
E:符合国家对特定设备采购的政策法规
25、以下造成损失的事件中,依据建筑工程一切险的规定,应由保险人支付损失赔偿金的有。
A:地震造成的工程损坏
B:水灾的淹没损失
C:气温变化导致材料变质
D:施工机具的自然磨损
E:非外力引起的机械本身损坏
物业经理人网-www.pmcEo.com篇2:上半年安徽省监理工程师合同管理:抵押权的实现考试试卷
20**年上半年安徽省监理工程师合同管理:抵押权的实现考试试卷
一、单项选择题(共
25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、某工程的管道焊接完成后,承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间,也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后,将试验记录送交工程师。关于该事件的说法,正确的是。
A:虽然工程师未参加试验,但应视为施工质量合格
B:虽然工程师未参加试验,但应承认验收记录的正确性
C:由于工程师未在试验现场,本次试验结果无效
D:由于工程师未按时参加试验,应重新商定检查试验的时间
E:专业监理
2、承包商应在履约证书颁发后__天内向工程师提交最终报表草案。
A.28
B.30
C.42
D.56
3、下列因素中,不影响基准收益率大小的是。
A:加权平均资本成本率
B:投资的机会成本率
C:贷款准备金率
D:通货膨胀率
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
4、为了保障勘察人完成委托的勘察任务,发包人应提供必要的工作条件,下列工作中,不属于发包人义务的是。
A:负责青苗树木的损坏赔偿
B:拆除地上障碍物
C:提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D:提供水上勘察作业用船
E:专业监理
5、在建筑工程施工质量验收时,对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行检测。
A:抽样
B:全数
C:无损
D:见证取样
E:工程变更单
6、关于建设项目单价合同特点的说法,正确的是。
A:实施项目的工程性质和工程量应在事先确定
B:实际总价按工程量清单工程量与合同单价确定
C:承包方在投标报价中不需要考虑风险费用
D:实际工程价格可能大于也可能小于合同价格
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、有效控制项目投资应实行以为重点的建设全过程投资控制。
A:设计阶段
B:施工阶段
C:项目论证阶段
D:详细设计阶段
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
8、合同法律关系是指由合同法律规范所调整的,在民事流转过程中所产生的__关系。
A.经济
B.法律
C.合同
D.权利义务
9、对建设单位而言,监理规划是的依据。
A:指导项目监理机构开展监理工作
B:择优确定监理单位
C:确认监理单位履行合同
D:监督管理监理单位
E:工程保险金
10、基准日期是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,通用条款规定的基准日期。
A:发布招标公告之日
B:承包商提交投标文件之日
C:投标截止日前第28天
D:签订施工合同后第28天
E:专业监理
11、《建设工程监理规范》中所称的__,是指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。
A.见证
B.旁站
C.巡视
D.平行检验
12、由于业主原因导致承包商自有机械停工,则台班窝工费一般按计算。
A:台班单价
B:台班折旧费
C:台班人工费
D:台班维护费
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
13、【例2·单选题】下列不属于项目监理机构组织协调方法。
A:会议协调法
B:交谈协调法
C:书面协调法
D:访问协调法
E:工程保险金
14、采用《建设工程施工合同(示范本本)》订立合同的工程项目,建筑工程一切险的投保人应为。
A:发包人
B:承包人
C:监理人
D:分包人
E:专业监理
15、在动态的投资控制过程中,应着重做好的工作不包括。
A:对计划目标值的论证和分析
B:明确项目投资控制者及其任务
C:采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D:进行项目计划值与实际值的比较,以判断是否存在偏差
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、【例3·单选题】政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制,按控制的主体划分,政府属于工程质量控制的。
A:自控主体
B:外控主体
C:内控主体
D:监控主体
E:工程变更单
17、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时,按照施工合同示范本本的规定,如果是__。
A.发包人要求使用,由发包人办理相应手续,发包人承担相应费用
B.发包人要求使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用
C.承包人提出使用,由发包人办理相应手续,承包人承担相应费用
D.承包人提出使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用
18、施工合同履行过程中,工程师通知承包人进行工程量计算,但承包人未在约定时间派人参加,工程师应。
A:单独进行工程量计量,计量结果有效
B:再次向承包人发出通知,推迟计量时间
C:单独进行工程量计量,再请承包人确认计量结果
D:与发包人代表进行工程量计量,计量结果有效
E:专业监理
19、水泥安定性检验方法属于。
A:有关材料及其制品质量的技术标准
B:有关材料验收、包装、标志方面的技术标准和规定
C:有关材料搜集方面的规定
D:有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程
E:工程变更单
20、根据《建设工程安全生产管理条例》,针对编制的专项施工方案,施工单位还应组织专家进行论证、审查。
A:起重吊装工程
B:脚手架工程
C:高大模板工程
D:拆除、爆破工程
E:工程保险金
21、随着建设工程的展开,要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足的要求。
A:符合建设工程运行规律
B:具体内容具有针对性
C:基本构成内容应力求统一
D:分阶段编制完成
E:工程保险金
22、某工程双代号时标网络计划如下图所示,因工作B、D、G和J共用一台施工机械并必须顺序施工,在合理安排下.该施工机械在现场闲置天。
A:
B:1
C:2
D:3
E:自我评定
23、工程建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,__合同约定的工期。
A.只能在范围内压缩
B.与其协商
C.不得压缩
D.不得延长
24、某工程设计合同约定的合同价为100万元,定金为合同价的20%。设计工作完成40%时,发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设,通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范本本的规定,发包人应赔偿设计单位的违约金额为万元。
A:20
B:40
C:50
D:100
E:专业监理
25、某工程项目的施工合同,因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误,给承包人造成施工损失。根据《建设工程施工合同(示范本本)》的规定,下列关于承担该损失责任的说法中,正确的是。
A:由设计单位直接向承包人承担违约责任
B:由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任
C:发包人先向承包人承担违约责任,再向设计单位追究违约责任
D:发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后,再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人
E:专业监理
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得
0.5
分)
1、某材料采购合同履行过程中,供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站,且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括。
A:及时支付全部货物的货款
B:及时支付订购数量的货款
C:及时支付订购数量及合理尾差的货款
D:按合同约定的到货时间支付订购数量的货款
E:在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用
2、控制图按用途分为分析用控制图和管理用控制图,管理用控制图。
A:可以用来控制生产过程
B:可以用来控制质量成本
C:可以找出质量问题的原因
D:是静态的
E:是动态的
3、下列关于施工单位的安全责任的说法正确的是。
A:施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责
B:施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
C:施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
D:施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案
E:施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度,应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训
4、某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第7周末时,检查其实际进度如下图前锋线所示,检查结果表明。
A:第3周末检查时工作B拖后1周,使总工期延长1周
B:第3周末检查时工作F拖后0.5周,但不影响总工期
C:第7周末检查时工作I拖后1周,但不影响总工期
D:第7周末检查时工作J拖后1周,使总工期延长1周
E:第7周末检查时工作K提前1周,总工期预计提前3周
5、按照《建设工程施工合同(示范本本)》规定,下列隐蔽工程的检验步骤和要求中,正确的有。
A:隐蔽工程施工完毕,承包人进行自检
B:自检合格后,书面通知工程师验收
C:工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议,又未按时验收,承包人可继续施工
D:在任何情况下未经工程师签字认可,工程部位都不得隐蔽
E:隐蔽工程验收合格后,在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字,承包人可继续施工
6、FIDIC施工合同条件下工程支付的条件为__。
A.工程变更项目必须有监理工程师的变更通知
B.工程变更价款的确定必须有造价工程师的签字
C.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额
D.设计变更必须同原设计单位出图
E.承包商的工作使监理工程师满意
7、下列关于非代理型CM模式的表述中,正确的是。
A:CM单位对设计单位有指令权
B:业主可能与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同
C:CM单位在设计阶段就参与工程实施
D:CM单位与施工单位之间是总分包关系
E:GMP的具体数额是CM合同谈判中的焦点和难点
8、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20**]
206号)的规定,规费包括__。
A.安全施工费
B.环境保护费
C.工程排污费
D.工程定额测定费
E.住房公积金
9、下列关于建筑工程发包与承包说法正确的有。
A:总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
B:提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包
C:施工总承包的,建筑工程主体结构可以分包给有资质的分包单位
D:两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
E:禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
10、下列所列现象中,属于工程建设进度控制合同措施的有__。
A.推行CM承发包模式
B.加强索赔管理
C.加强风险管理
D.建立进度控制目标体系
E.应用电子计算机实施控制
11、非节奏流水施工的特点包括()。
A.各专业工作队不能在施工段上连续作业
B.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等
C.相邻专业工作队的流水步距不尽相等
D.专业工作队数小于施工过程数
E.有些施工段之间可能有空闲时间
12、组织流水施工时,如果按专业成立专业工作队,则其特点有__。
A.只有一个专业队在各施工段组织流水施工
B.各专业队在各施工段均可组织流水施工
C.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工
D.各专业队可按施工顺序实现最大搭接
E.有利于提高劳动生产效率和工程质量
13、建筑安装工程费构成中,属于企业管理费的有。
A:管理人员工资
B:工具用具使用费
C:加班加点工资
D:财务费
E:劳动保护费
14、FIDIC合同条件下,工程师对__方面的权力一般不能委托给工程师代表。
A.对已完成工程部位质量的确认或拒收
B.签发付款证书
C.检验材料、设备的质量
D.处理承包商严重违约
E.发布开工令
15、下列筹资渠道中利率较为优惠的是__。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.国外商业银行贷款
D.利用出口信贷
E.在国外金融市场上履行债券
16、对设计方案进行评审的内容主要包括。
A:总体布置的合理性
B:设备选型的适用性
C:造型是否美观大方并与周围环境相协调
D:“三废”治理方案是否有效
E:投资是否很少
17、质量计划与现行施工管理中的施工组织设计相同的地方是()。
A.对象
B.形式
C.内容
D.作用
E.编制的原理
18、在材料采购合同履行中,现场交货数量验收的方法有__。
A.衡量法
B.物理实验法
C.理论换算法
D.查点法
E.抽检实验法
19、按照《建设工程施工合同》规定,属于发包人应完成的工作有。
A:办理现场外的道路通行权
B:向工程师提供工程进度计划
C:提供施工现场的地下管线资料
D:提供保证施工安全需要的围栏设施
E:协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
20、建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有。
A:施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
B:项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
C:监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D:项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E:设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
21、质量问题处理报告的内容包括__。
A.原因分析结果
B.实施处理中的有关原始数据验收记录资料
C.审核认可的质量问题处理方案
D.对处理结果的检查、鉴定和验收结论
E.质量问题处理的依据
22、有关CM模式的描述中,错误的是__。
A.非代理型CM模式又称为纯粹CM模式
B.代理型CM单位只能对设计单位提出合理化建议
C.非代理型CM单位不与设备供应单位签订合同
D.非代理型CM单位与业主签订的合同包括CM服务的内容和工程施工承包的内容
E.非代理型CM单位与施工单位之间是总分包关系
23、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。
A.符合我国大多数的意愿
B.合同本质对合同形式不作要求
C.市场经济要求不应对合同形式进行限制
D.国际公约要求不应对合同形式进行限制
E.电子技术对合同形式的影响
24、【例4·多选题】某分部工程中各项工作间逻辑关系见表3-5,相应的双代号网络计划如图3-4所示,图中错误有。
A:多个终点节点
B:多个起点节点
C:工作代号重复
D:不符合给定逻辑关系
E:节点编号有误
25、在质量管理中,直方图的用途有。
A:分析判断产品的质量状况
B:估算施工生产过程总体的不合格率
C:评价过程能力
D:分析生产过程是否稳定
E:控制生产过程质量状态