篇2：断桥铝门窗制作工程安装工程合同

断桥铝门窗制作工程安装工程合同

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

　　工程名称：斑鱼府(开发区店)

　　工程地点：大连市开发区黄海西路195-35号

　　工程内容：断桥铝门窗制作安装。

　　工期：配合总体工程进度施工，于年月日完工。

第二条：合同价款：

　　1、断桥铝门窗工程预计总面积;_________㎡

　　2、断桥铝门窗每平方米__________________元

　　3、断桥铝门窗总造价大写：小写_______元

第三条：支付方式：

　　1、乙方开工甲方付合同总价的40%作为工程进度款。

　　2、工程完工验收合格付60%。

第四条：材料质量：

　　1、型材：断桥铝、均符合国家有关标准，颜色茶青色，

　　2、玻璃为5+5双钢玻璃，玻璃均符合国家有关标准。

　　工程验收提供相关质保资料、保修期为三年(自竣工验收合格之日起算)。

　　3、按国家有关法律、法规、规范验收。

第五条：双方责任：

　　一、甲方责任：

　　1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据，由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。

　　2、甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用，

　　3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作：

　　二、乙方责任：

　　1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。

　　2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由乙方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。

　　3、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。

　　4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　5、确保安全作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现安全、质量事故时由乙方负责。

　　6、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。

　　7、保证现场的管理和技术力量。

　　8、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工和交付。

第六条：违约责任：

　　本合同双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。

　　第七条：争议处理：

　　甲乙双方发生纠纷，甲乙双方本着合作精神协商解决，解决不了，向当地人民法院提起诉讼。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

篇3：酒店装饰装修工程合同书

酒店装饰装修工程合同书

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第一条；工程概况

　　1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。

　　2、工程内容：总建筑面积750平方米。

　　3、承包范围;装饰装修人工费用;

　　4、开工日期：20**年05月18日;竣工日期：20**年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

第二条；合同价款

　　1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600

第三条；甲方责任

　　1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

第四条；乙方责任

　　1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条；材料供应

　　1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第六条；安全责任

　　1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

第七条；质量验收

　　1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2、发承包双方应及时办理隐蔽www.pmceo.com工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

第八条；工程变更

　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条；工程保修

　　1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

第十条；违约责任

　　1、由于发包人

　　原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条；争议解决

　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________　　　　　　　承包方(盖章)：_________

　　发包方电话　　　　　承包方电话

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　签订地点：_________　　　　　　　　　签订地点：_________

篇4：粮油购销合同范本

粮油购销合同范本

　　甲方：

　　乙方：

一、原则：

根据《中华人民共和国合同法》、《粮油流通管理条例》以及其他有关法律法规的规定，本着公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方协商就色拉油买卖有关事项达成协议如下：

二、产品名称：

色拉油、大米

三、质量标准：

质量要求一级日清色拉油，优质东北大米，严格按国家标准生产，质量检查报告以公示的为参考标准。

四、合同期限：

　　本合约有效期▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日截止。

五、质保证金：

　　1、自合同双方代表签字之日起，乙方必须向甲方提交保证金，质量/价格诚信保证金壹万元(10000)元，(在第一次合作款扣出质量保证金)。

　　2、乙方负责向甲方提供装色拉油的容器，但必须符合国家卫生要求标准，甲方交适当容器压金(二个容器/2000元)，

　　3、终止合同甲方退还乙方容器，乙方退还甲方容器压金，同样甲方退还乙方保证金。

六、供货方式：

　　1、甲方以电话通知方式，通知乙方供货，甲方在电话通知乙方后，乙方在八小时内必须送到指定地点。

七、付款方式：

　　1、色拉油按当月(1---5号)出厂合同价进行计算结算，每市斤乙方收取0.05元人工及车旅费，

　　2、大米按当月(1---10号)的大米生产厂家发货金额单据为准，每袋大米净重(50斤)计算，乙方收取2元1袋的人工及车旅费，如本月没有发货发票单据，按上月单据金额计算。

　　3、结算时符上当月购色拉油、大米合同发票，甲方在第一时间付清货款，乙方并出据货款发票。

　　4、所有合同单据票证、不的涂改和伪造，一经发现按当月送货款的%20扣出。

八、双方责任：

　　1、双方必须有合法的营业执照，并在执照规定的范围内经营，超过范围经营引起的后果自负。

　　2、因质量问题，甲方有权将乙方的保证金全额扣出。造成的费用由乙方全部承担。

　　3、在合同期内，甲方不得跟其他粮油商进行交易，但甲方有权进行市场调查询价，和每月在市场购买200斤色拉油、200斤大米的一次权利。

　　4、本合同在履行过程中，若发生纠纷或异议，双方协调解决，双方协调不下，可向人民法院提出民事裁决。

九、合同方式：

　　1、合同一式二份，双方盖章后生效。

　　甲方：乙方;

　　甲方电话乙方电话

　　身份证号身份证号

　　20年月日20年月日

篇5：房屋装修拆除工程合同书

房屋装修拆除工程合同书

　　发包方：大连******管理有限公司

　　承包方：

　　甲方将****拆迁项目中所涉及的部分建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。

一、施工内容及工程量：

　　1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

　　2、工程数量：934m2

　　3、拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。

　　4、注意;施工中拆下的各类废旧材料归甲方所有，均由甲方自行处理。

二、工程价款及结算方式：

　　1、工程价款：

　　(1)双方商定：本工程单价为15元/m2。

　　(2)项目总金额;壹万肆仟元(14000元)

　　2、结算方式：

　　(1)自签订合同开工日，甲方只付工程款的30%(4200元);

　　(2)乙方完成全部拆除清运工作后2个工作日内，甲方一次性支付工程尾款。

三、施工日期：

　　1、本合同工程定于20**年月日开工，于20**年月日竣工。

　　2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

四、双方责任及权力：

　　甲方：

　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

　　3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

　　4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。

　　乙方：

　　1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

　　2、积极配合甲方的工作。

　　3、认真贯彻执行国家及大连市开发区有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。

　　5、负责机械www.pmceo.com及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。

　　6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　7、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

五、违约责任：

　　1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

　　2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向北京市人民法院起诉。

六、其他：

　　1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

　　2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

　　3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　合同签订时间：年月日