篇2：高新区城乡一体化垃圾收运体系PPP项目建设工程监理合同

　　高新区城乡一体化垃圾收运体系PPP项目

　　建设工程监理合同

　　住房和城乡建设部

　　制定

　　国家工商行政管理总局

　　第一部分协议书

　　委托人(全称)：江西高新环保科技有限公司

　　监理人(全称)：南昌市赣天建设监理造价有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：;

　　2.工程地点：

　　3.工程规模：调度中心为4层框架结构，建筑面积约2800㎡。调度中心室外配套道路、管网、园林绿化、钢结构车棚建筑面积约545㎡。10座垃圾转运站，微派建筑风格，30吨转运站

　　7座，单座建筑面积约200平方米，50吨转运站3座，单座建筑面积约270平方米;

　　4.工程概算投资额或建筑安装工程费：约1604万。

　　二、词语限定

　　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　三、组成本合同的文件

　　1.协议书;

　　2.委托书;

　　3.询价文件;

　　4.专用条件;

　　5.通用条件;

　　6.附录，即：

　　附录A

　　相关服务的范围和内容

　　附录B

　　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

　　四、总监理工程师

　　总监理工程师姓名：

　　身份证号码：，注册号：。

　　五、签约酬金

　　签约酬金(大写)：

　　壹拾肆万捌仟整(￥148000.00)。该费用包含监理酬金和相关服务酬金。

　　六、期限

　　1.监理期限：

　　自20**年11月15日始，至20**年6月30日止。

　　七、双方承诺

　　1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

　　2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料，并按本合同约定支付酬金。

　　八、合同订立

　　1.订立时间：。

　　2.订立地点：。

　　3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

　　委托人：

　　(盖章)

　　监理人：

　　(盖章)

　　住所：

　　住所：

　　邮政编码：

　　邮政编码：

　　法定代表人或其授权

　　法定代表人或其授权

　　的代理人：(签字)

　　的代理人：(签字)

　　开户银行：

　　开户银行：

　　账号：

　　账号：

　　电话：

　　电话：

　　传真：

　　传真：

　　电子邮箱：

　　电子邮箱：

　　第二部分

　　通用条件

　　1.定义与解释

　　1.1定义

　　除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

　　1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

　　1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

　　1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

　　1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

　　1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

　　1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

　　1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

　　1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

　　1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

　　1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

　　1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

　　1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

　　1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

　　1.1.14“一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

　　1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

　　1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

　　1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

　　1.2解释

　　1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

　　1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

　　(1)协议书;

　　(2)委托书;

　　(3)专用条件及附录A、附录B;

　　(4)通用条件;

　　(5)询价应答文件。

　　双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

　　2.监理人的义务

　　2.1监理的范围和工作内容

　　2.1.1监理范围在专用条件中约定。

　　2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

　　(1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则;

　　(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

　　(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

　　(4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

　　(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

　　(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

　　(7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整;

　　(8)检查施工承包人的试验室;

　　(9)审核施工分包人资质条件;

　　(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

　　(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令;

　　(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;

　　(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准;

　　(14)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人;

　　(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令;

　　(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;

　　(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

　　(18)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;

　　(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告;

　　(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见;

　　(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

　　(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

　　2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。

　　2.2监理与相关服务依据

　　2.2.1监理依据包括：

　　(1)适用的法律、行政法规及部门规章;

　　(2)与工程有关的标准;

　　(3)工程设计及有关文件;

　　(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

　　双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

　　2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。

　　2.3项目监理机构和人员

　　2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

　　2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

　　2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

　　2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

　　(1)严重过失行为的;

　　(2)有违法行为不能履行职责的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能胜任岗位职责的;

　　(5)严重违反职业道德的;

　　(6)专用条件约定的其他情形。

　　2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

　　2.4履行职责

　　监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

　　2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

　　2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

　　2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

　　在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

　　2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

　　2.5提交报告

　　监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

　　2.6文件资料

　　在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

　　2.7使用委托人的财产

　　监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

　　3.委托人的义务

　　3.1告知

　　委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

　　3.2提供资料

　　委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

　　3.3提供工作条件

　　委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

　　3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

　　3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

　　3.4委托人代表

　　委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

　　3.5委托人意见或要求

　　在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

　　3.6答复

　　委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

　　3.7支付

　　委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

　　4.违约责任

　　4.1监理人的违约责任

　　监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

　　4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

　　4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

　　4.2委托人的违约责任

　　委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

　　4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

　　4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

　　4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

　　4.3除外责任

　　因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

　　因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

　　5.支付

　　5.1支付货币

　　除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

　　5.2支付申请

　　监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

　　5.3支付酬金

　　支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

　　5.4有争议部分的付款

　　委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

　　6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1生效

　　除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

　　6.2变更

　　6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

　　6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

　　6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

　　6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

　　6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

　　6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

　　6.3暂停与解除

　　除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

　　因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

　　解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

　　暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

　　6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

　　6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

　　6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

　　6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

　　6.4终止

　　以下条件全部满足时，本合同即告终止：

　　(1)监理人完成本合同约定的全部工作;

　　(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

　　7.争议解决

　　7.1协商

　　双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

　　7.2调解

　　如果双方不能在商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

　　7.3诉讼

　　双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　8.其他

　　8.1检测费用

　　委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

　　8.2咨询费用

　　经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

　　8.3奖励

　　监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

　　8.4守法诚信

　　监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

　　8.5保密

　　双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

　　8.6通知

　　本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

　　8.7著作权

　　监理人对其编制的文件拥有著作权。

　　监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

　　第三部分专用条件

　　1.定义与解释

　　1.2解释

　　1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。

　　1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：

　　1)协议书;

　　2)委托书;

　　3)合同条件及附录;

　　4)询价文件;

　　5)询价应答文件。

　　2.监理人义务

　　2.1监理的范围和内容

　　2.1.1监理范围包括：包括建筑、安装工程施工准备到工程验收及竣工决算全过程的监理。详见附件一《监理服务的范围与内容》。

　　2.1.2监理工作内容还包括：/

　　2.2监理与相关服务依据

　　2.2.1监理依据包括：

　　1.国家、江西省有关建设方面法律，法规条例。2.本工程施工合同。3.工程施工图纸及其他设计文件。4.本工程委托监理合同。5.本工程询价文件等。。

　　2.2.2相关服务依据包括：

　　1.本工程施工承包(或分包)合同。2.工程施工图纸及其他文件。3.本工程委托监理合同。4.本工程施工，监理招投标文件。5.现行技术规范，施工验收规程等。

　　2.3项目监理机构和人员

　　2.3.4更换监理人员的其他情形：

　　业主要求更换的包括：(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;

　　监理人要求更换的：需与业主协商。

　　2.4履行职责

　　2.4.3对监理人的授权范围：1.选择工程总承包人的建议权。2.选择工程分包人的认可权。3.对工程建设有关事项包括工程规模，设计标准，规划设计，生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议等权利。

　　在涉及工程延期和(或)费用的变更，监理人与委托人人共同发布变更通知。

　　2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人员在责任期内出现不认真履行职责等失职情形。

　　2.5提交报告

　　监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划：进场一周内提供、监理月报表每月25日前提供。

　　2.7使用委托人的财产

　　监理人办公用房、通讯设施、监理人员工地住房等设施由监理人自行解决。

　　3.委托人义务

　　3.4委托人代表

　　委托人代表为：肖继德。

　　3.6答复

　　委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

　　4.违约责任

　　4.1监理人的违约责任

　　4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

　　赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

　　4.2委托人的违约责任

　　4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：

　　逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

　　5.支付

　　5.1支付货币

　　币种为：人民币，比例为：，汇率为：。

　　5.3支付酬金

　　正常工作酬金的支付：

　　支付次数

　　支付时间

　　支付比例(%)

　　支付金额

　　(万元)

　　预付款

　　本合同签订后7天内

　　20%

　　2.96

　　第二次付款

　　调度中心封顶

　　20%

　　2.96

　　第三次付款

　　中转站完工并交付设备安装

　　30%

　　4.44

　　第五次付款

　　调度中心及室外工程全部完工

　　20%

　　2.96

　　第六次付款

　　监理与相关服务期届满14天内

　　10%

　　1.48

　　6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1生效

　　本合同生效条件：

　　由双方法定代办人或授权代表签字盖章后生效。

　　6.2变更

　　6.2.2除不可抗力外，

　　因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

　　6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

　　6.2.5

　　正常工作酬金增加额按下列方法确定：

　　正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

　　6.2.6

　　因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

　　7.争议解决

　　7.1调解

　　双方履行本合同时发生争议的，可以协商解决。

　　7.2诉讼

　　合同争议的最终解决方式为下列方式：

　　(1)双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　8.其他

　　8.1检测费用

　　委托人应在检测工作完成后15天内支付检测费用。

　　8.2咨询费用委托人应在咨询工作完成后15天内支付咨询费用。

　　8.3奖励

　　合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

　　奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

　　奖励金额的比率为 %。

　　8.4保密

　　委托人申明的保密事项和期限：三年。

　　监理人申明的保密事项和期限：三年。

　　第三方申明的保密事项和期限：三年。

　　8.5著作权

　　监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

　　如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征委托人的同意。

　　9.补充条款

　　1.如果监理方对施工方检测报告或施工质量有异议，需要重新测定，经业主同意后才可进行。如重检合格，其检测费由业主支付，如不合格，其检测费由施工方支付并整改合格。2.拟派总监必须具备国家注册监理师。3.所有监理人员变动，须经业主同意批准。4.监理人员确保不与第三方发生直接经济关系，不拿施工方钱物，不参与施工方组织的娱乐活动，确保廉政工程。5.监理工作按业主提供的工程管理惩罚办法的规定执行。

　　附录A

　　相关服务的范围和内容

　　A-1勘察阶段：。

　　A-2设计阶段：。

　　A-3保修阶段：

　　1.配合业主方进行投入使用的准备工作。2.协调和组织承包商的通修工作。3.对应进行沉降观测的建筑物，应在保修期内继续观测，并关注观测成果，如发现异常情况，应及时通过业主，设计和相关部门进行分析研究和处理。

　　A-4其他(专业技术咨询、外部协调工作等)：。附录B

　　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　B-1委托人派遣的人员

　　名称

　　数量

　　工作要求

　　提供时间

　　1.工程技术人员

　　2.辅助工作人员

　　3.其他人员

　　B-2委托人提供的房屋

　　名称

　　数量

　　面积

　　提供时间

　　1.办公用房

　　一间

　　20平方

　　20**.11.16

　　2.生活用房

　　自理

　　3.试验用房

　　自理

　　4.样品用房

　　1间

　　20平方

　　20**.11.16

　　用餐及其他生活条件

　　食宿自理，监理人员不得到施工方用餐。

　　B-3委托人提供的资料

　　名称

　　份数

　　提供时间

　　备注

　　1.工程立项文件

　　1进场后三天

　　2.工程勘察文件

　　1进场后三天

　　3.工程设计及施工图纸

　　进场后三天

　　4.工程承包合同及其他相关合同

　　1进场后三天

　　5.施工许可文件

　　1办理后提供复印件

　　6.其他文件

　　按工程管理要求

　　B-4委托人提供的设备

　　名称

　　数量

　　型号与规格

　　提供时间

　　1.通讯设备

　　监理人自理

　　2.办公设备

　　监理人自理

　　3.交通工具

　　监理人自理

　　4.检测和试验设备

　　监理人自理

　　附件一

　　监理服务的范围与内容

　　1.监理服务范围

　　1.1包括建筑、安装工程施工准备到工程验收及竣工决算全过程的监理。

　　2.监理服务内容

　　2.1施工监理

　　2.1.1调度中心1月15日前封顶，20**年5月30日竣工验收;中转站预估20**年1月15日前全部完工并交付安装;中转站与调度中心同时施工期间，派驻三人(总监一名，监理工程师二名)驻现场服务，食、住、行自理。因为中转站范围广，需自带车一部。中转站完工后，可留一人继续完成整个项目的监理工作。

　　2.1.2协助发包人落实必须提供的施工条件，检查第三方开工准备工作。

　　2.1.3协助发包人审核第三方提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书、工艺试验评定、临建工程设计以及使用的主要材料的质量、用量等。

　　2.1.4协助发包人进行询价工作。

　　2.1.5督促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。

　　2.1.6组织施工图会审。

　　2.1.7工程进度控制：协助发包人编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准第三方提出的施工实施进度计划，检查其实施情况;督促第三方采取切实措施实现监理合同目标要求，当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见并在发包人批准后调整。

　　2.1.8施工质量控制：审查第三方的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。依据工程建设监理合同文件材料、设计文件材料、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价;重要程序要督促施工单位制定预控措施并监督实施，对施工中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时提出“暂缓施工”通知，并制定处理措施;协助发包人组织质量事故调查、分类评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。为了实现本工程项目施工质量要求达到合格工程标准，争创市优质工程的工程质量目标，根据合同所规定的工程监理项目，监理人应作好施工过程中重点工序的旁站监理、见证取样等工作，以保证工程质量始终处于受控状态。

　　2.1.9工程造价控制：审核第三方的进度报表和结算报表，协助发包人控制工程进度款的支付。

　　2.1.10施工安全监督：审查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施及汛期防洪渡汛措施等，并负责检查、督促落实执行;参加安全事故调查并提出处理意见;协助发包人做好现场施工平面管理，监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见。

　　2.1.11组织召开工程协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要。

　　2.1.12协助发包人按国家规范进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收，并及时提交相应的工程建设监理报告。

　　2.1.13信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编制工程项目总结报告。

　　2.1.14参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。

　　2.2监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给发包人。

　　3.监理人应向发包人提供的信息文件材料

　　3.1定期信息文件材料

　　根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向发包人报送监理周报和月报，主要内容包括：

　　3.1.1工程形象进度;

　　3.1.2施工质量和安全情况;

　　3.1.3进场施工机具设备及劳动力状况;

　　3.1.4设备供货和图纸交付情况;

　　3.1.5监理合同变更和工程变更情况;

　　3.1.6监理服务情况;

　　3.1.7工程建设大事记;

　　3.1.8其他。

　　监理人应使用P3或其他项目管理软件实施监理服务，有关工程项目的数据文件材料提供给发包人共享。

　　3.2根据监理服务进展情况的不定期报告：

　　3.2.1关于工程优化设计、变更和施工进展的建议;

　　3.2.2资金、资源投入及合理配置的建议;

　　3.2.3发包人合理要求提交的其他报告;

　　3.2.4工程阶段验收、竣工验收监理服务报告。

　　3.3监理服务过程文件材料;

　　3.3.1施工措施计划批复文件材料;

　　3.3.2施工进度调整批复文件材料;

　　3.3.3监理服务协调会议纪要文件材料;

　　3.3.4其他监理服务往来文件材料;

　　3.3.5质量事故处理文件材料。

　　3.3.6安全事故处理文件材料。

　　4.监理服务文件材料整理

　　4.1监理服务文件材料是监理人在工程项目实施过程中直接形成的，各种原始记录具有保存价值的材料，由监理人负责整理。

　　4.2监理人应设专人收集管理监理文件材料，按发包人提供的工程项目基建档案编制规定对文件材料材料进行整理组卷，并在规定时间内向发包人移交。

篇3：两江新区龙兴总部经济区P6-1工程监理单位质量停止点方案

　　两江新区龙兴总部经济区P6-1工程

　　质量停止点监理细则

　　编制：

　　审核：

　　目录

　　第一节：总体概述——————————————————————2

　　第二节：基本项目——————————————————————2

　　第三节：地基与基础—————————————————————2

　　第四节：主体工程——————————————————————4

　　第五节：屋面工程——————————————————————5

　　第六节：装饰装修工程————————————————————5

　　第七节：室内初装饰工程———————————————————6

　　第八节：保温节能工程————————————————————6

　　第九节：给排水、电气工程——————————————————7

　　第十节：电气工程——————————————————————7

　　第十一节：室外管网工程———————————————————7

　　两江新区龙兴总部经济区P6-1工程

　　施工质量强制停止点监理技术要求

　　施工质量停止点是工程质量控制的关键点，施工现场进度达到相关停止点时，施工单位必须无条件停止报验，经监理人员组织参建各方共同检查验收合格，签署质量合格确认文件后，方可进入下一道工序作业。否则施工单位就是严重违反了工程建设法定程序，监理机构将有权采取以下一系列的控制措施，由此造成的一切后果由施工单位全部承担：

　　1、下达工程局部暂停令;

　　2、对己施工完成部位的工程质量不予认可;

　　3、对相关隐蔽验收资料不予签字;

　　4、对己施工完成部位的工程量不予计量;

　　5、有权要求施工单位聘请有资质的检测鉴定单位进行质量合格鉴定;

　　6、有权要求施工单位返工重做;

　　7、有权按照施工总承包合同的约定给予经济索赔。

　　第一部分、基本项目：

　　相关项目

　　质量停止点

　　控制内容

　　检测方法

　　原材料

　　所有原材料、半成品进场使用前

　　出厂合格证、质量保证书、检验报告、使用说明书

　　目测、量测、见证送检

　　计量、检测工具

　　经纬仪、水平仪、钢尺、磅秤等计量、检测工具进场使用前

　　出厂合格证、使用说明书、年检合格证明书

　　审查相关文件

　　“三宝”

　　安全帽、安全网、安全绳进场使用前

　　出厂合格证、质量保证书

　　审查合格文件、现场破坏性实验、见证送检

　　测量放线

　　每一单位工程定位放线完成，正式施工以前

　　定位放线偏差是否满足规范要求

　　审查放线资料的完整性、审查施工单位放线人员的资格有效性、现场实测偏差。

　　第二部分、地基与基础分部：

　　分项工程

　　质量停止点

　　控制内容

　　检测方法

　　定位放线

　　基础施工定位放线完成

　　放线记录、验收记录、实测闭合

　　现场测量、审查资料

　　独立柱、桩基础

　　独立柱、桩基础成孔

　　轴线、几何尺寸、垂直度、嵌岩要求、孔洞验收、不良地质检查

　　现场目测、量测

　　基坑槽验收

　　基坑槽成型，砼浇灌前

　　岩芯试验报告、标高、轴线、资料、安全与文明施工

　　组织由政府监督机构参与的各方验收会

　　钢筋制安

　　独立柱、机械旋挖桩、剪刀墙、挡墙、地梁钢筋制作安装完成

　　钢筋规格、下料与锚固长度、连接措施、间距、型号、挡墙顶标高、地梁标高、预留预埋洞口出墙套管防水处理、施工缝、后浇带防水措施等

　　目测、量测、审查资料

　　钢筋绑扎

　　独立柱、机械旋挖桩、剪力墙、挡墙及地梁钢筋完成

　　钢筋规格、锚固长度、连接是否符合图纸规范要求、挡墙顶标高、地梁标高、预留预埋洞口出墙管水处理

　　目测、量测。

　　混泥土浇筑

　　浇筑前

　　基坑、槽底清理，模板安全、砼试配报告、砼浇灌准备、商品砼出厂合格证

　　目测、审查相关资料

　　基础验收

　　主体结构施工前

　　柱、墙、梁轴线、预留钢筋、混泥土外观质量、过程资料、桩基检测报告、砼强度报告、砼评定资料

　　目测、量测、审查相关资料

　　防水

　　结构墙体隐蔽验收、防水层隐蔽验收

　　按设计图说明要求及交底纪要、防水施工规范要求施工、利用雨季时间及时检查防水效果

　　目测、量测、雨后检查

　　回填土

　　回填部位隐蔽验收、及回填过程抽查取样

　　回填土粒径控制、打夯数遍、密实度、回填部位清理、防水层保护

　　目测、审查相关资料

　　第三部分、主体工程：

　　钢筋

　　一层、转换层、中间层、屋面钢筋隐蔽验收

　　钢筋规格、锚固长度、连接是否符合图纸规范要求、挡墙顶标高、线管预留预埋、梁板留洞处理、窗台挑板钢筋等

　　组织参建各方共同进行隐蔽验收

　　钢筋绑扎

　　关模前

　　钢筋规格、锚固长度、连接是否符合图纸规范要求、线管预留预埋、梁板留洞处理、窗台挑板钢筋、垃圾清理等

　　目测、量测

　　模板

　　一层、转换层、标准层、屋面模板验收

　　模板尺寸、垂直度、加固措施、各层屋面檐口尺寸、屋面坡度、脊线高度、建筑立面核对、模板水平度检测、模板高低差

　　目测、量测。

　　砌体施工(一)

　　砌体样板点评

　　拉锚筋设计、垂直平整、开间控制、是否符合图说及交底纪要要求、施工方案检查

　　业主单位组织进行样板点评，合格后方可大面积施工。

　　砌体施工(二)

　　定位放线、原材料进场、皮数线施工、植筋、后嵌口施工、砌体加强带、窗台压顶、结构柱关模、厨厕防水返坎

　　细部做法是否金科及相关规范要求

　　目测、量测。

　　主体结构验收

　　室内抹灰前

　　主体结构外观质量、几何尺寸、砌体过程检查资料、质监站抽查记录

　　监理单位组织参建各方共同验收。

　　第四部分、屋面工程：

　　屋面防水

　　屋面主体结构施工完成后

　　按图说明及交底纪要施工、符合防水施工验收规范要求、特别注意屋面细部的防水处理以及防水层的厚度检查

　　目测、量测、检查原材料相关报告

　　第五部分、装饰装修工程：

　　外墙石材

　　样板点评

　　建立样板、施工方案检查、总结施工工艺

　　业主组织样板点评，合格后方可大面积施工。

　　外墙涂料、腻子

　　样板点评

　　涂料质感、平整、厚度、色差检查，建立标准样板，总结施工工艺、施工方案检查

　　同上

　　门窗

　　样板点评

　　建立安装样板、总结安装工艺、门窗密封防水措施、施工方案检查、防雷接地检查

　　同上

　　第六部分、室内装饰工程：

　　内墙抹灰

　　样板点评

　　建立样板标准、重点控制垂直度、平整度、一次抹灰厚度、室内尺寸控制、门窗收口处理、界面处理、施工方案检查

　　同上

　　楼地面地平

　　样板点评

　　重点控制平整度、空间净高尺寸、刻痕、拉毛、施工方案检查

　　目测、量测

　　室内腻子

　　样板点评

　　重点控制平整度、垂直度、阴阳角顺制度、表面光洁度等

　　目测、量测

　　第七部分、保温节能工程：

　　外墙保温

　　基层检查

　　抹灰层的垂直平整度、含水率、起砂控制情况

　　目测

　　样板点评

　　建立保温施工样板、施工方案检查、总结施工工艺

　　业主单位组织

　　外墙保温过程检查

　　放线检查、打粑检查、界面剂检查、保温厚度检查、网格布及抗裂砂浆的检查

　　目测、量测。

　　节能保温验收

　　厚度、过程资料、复检资料

　　监理单位组织。

　　淋水试验

　　检查渗漏点记录

　　目测、审查记录

　　第八部分、给排水、电气工程：

　　排水主管

　　架空板铺设前

　　排水管下部的回填质量、排水管坡度

　　目测。

　　排水立管

　　每一根排水立管在隐蔽前必须经过通球试验

　　量测。

　　防雷接地

　　所有接地网应严格按图纸和规范要求焊接，焊接的饱满度和搭接长度满足要求

　　目测、量测。

　　第九部分、电气工程：

　　配电箱的安装

　　抹灰之前

　　检查箱体标高、位置和出墙厚度

　　目测、量测。

　　第十部分、室外管网工程：

　　室外雨污水

　　管道敷设前

　　管道敷设后

　　管道下部的回填土质量检查，垫层坡度标高和线管走向检查

　　管道的通水能力检查

　　目测、量测。

　　重庆永鑫工程项目管理有限公司

　　两江新区龙兴总部经济区P6-1工程项目监理部

篇4：联合工房工程监理工作总结

　　监理工作总结

　　一、工程概况：

　　湖南中烟工业公司吴忠卷烟厂联合工房工程，该工程位于吴忠市利通南街以西中华桥南489号，工程为框架结构建筑面积19507㎡，东西长为127.05M，南北宽为125.60M，建筑总高度15.9M，上述建筑均属二类建筑，使用年限为50年，结构安全等级为Ⅱ级，抗震设防烈度为八度，火灾危险类别为丙类，耐火等级为Ⅱ级。该工程由湖南中烟工业公司吴忠卷烟厂投资建设，中国烟草总公司合肥设计院设计，吴忠市质量监督站质监，银川方圆工程监理咨询有限公司监理，宁夏第一建筑公司第九分公司承建，工程于20**年3月10日开始施工，20**年11月19日竣工。

　　该工程地基与基础分部工程：本工程基础为钢筋砼独立承台基础强度等级为C30。

　　主体结构分部工程：框架柱、现浇梁板梯均为C30砼，过梁、构造柱、圈梁为C25砼，填充墙砌体为MU7.5承重粘土多孔砖，M5混合砂浆砌筑，外墙为370㎜，内墙为240㎜。室内外墙面抹灰为一般抹灰，外墙面粘贴3㎝挤塑型保温板，外窗为塑钢推拉窗，窗为双层中空玻璃。

　　装饰装修工程分部：室内地面为C30砼地面、环氧石英石地面、抗静电地板地面、玻化地砖地面，室内墙面及顶棚刮均为高级乳胶漆，东立面为干挂石材幕墙及玻璃幕墙，外窗为80系列塑料推拉窗双层中空玻璃，外墙保温系统采用3㎝厚挤塑型聚苯乙烯板。

　　屋面分部工程：钢筋混凝土楼板上冷底子油两道，20㎜厚找平层上铺60㎜挤塑型聚苯乙烯板，20厚水泥砂浆找平层上3㎜自粘型改性沥青防水卷材，Ф4钢筋网片上40厚细石混凝土保护层。

　　电气工程：本工程室内穿线采用耐火聚氯乙烯绝缘电线、阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆。

　　采暖及排水工程：本工程给水管采用PPR管，室内采暖采用散热器采暖，材质为聚丙烯管材，排水管采用UPVC硬质排水管，室内卫生器具全部安装鹰牌陶瓷卫浴。

　　通风与空调工程：本工程采用美的中央空调

　　电梯安装工程：本工程采用杭州西澳电梯载重5000㎏。

　　建筑智能工程：各种材料进场及安装施工符合设计及规范规定。

　　建筑节能工程：墙体、屋面、门窗、空调幕墙采暖及配电照明符合设计及规范规定。

　　建设单位：湖南中烟工业公司吴忠卷烟厂

　　监督单位：吴忠市建设工程质量监督站

　　设计单位：中国烟草总公司合肥设计院

　　勘察单位：宁夏地质勘察设计院

　　监理单位：银川方圆工程监理咨询有限公司

　　施工单位：

　　二、检验批、分项工程、分部工程的划分情况：

　　根据建筑工程统一验收规范的要求及本工程的具体实际，将该工程划分十个分部工程，分别为地基与基础分部工程、主体分部工程、屋面分部工程、装饰与装修分部工程、建筑给排水与采暖分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、电梯安装分部工程、建筑智能分部工程、建筑节能分部工程。

　　地基与基础分部工程有土方分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、砼分项工程、砖砌体分项工程等组成。主体分部工程划分为钢筋、模板、砼、配筋砌体、填充墙砌体等分项工程。建筑装饰装修分部工程划分为基层、砖面层、一般抹灰、门窗制作与安装、防护栏制作与安装、扶手制作与安装等分项工程。建筑屋面分部工程划分为屋面保温层、屋面找平层、屋面防水层、细部结构等分项工程。

　　建筑给排水及采暖分部工程划分为给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、卫生洁具及配件安装、采暖管道及配件安装等六个分项工程。电气照明分部工程统划分为照明配电箱(盘)安装、电线、电缆和线路敷设、电线、电缆穿管和线路敷设、电缆头、导线连接和线路试验、灯具安装、通电试运行、接地电阻装置安装等八个分项工程。

　　地基与基础分部工程中的分项工程划分194个检验批，主体结构中的分项工程按施工段划分检验批，建筑装饰装修分部工程中的分项工程按楼层及施工段划分检验批，建筑屋面分部工程中的分项工程按不同施工段划分检验批，建筑给排水及采暖分部工程中的分项工程按系统及楼层划分检验批，电气照明分部工程中的分项工程按楼层及施工段划分检验批，建筑节能分部工程按施工段划分检验批，通风与空调分部工程按施工段划分检验批，电梯安装分部工程按施工段划分检验批，建筑智能分部工程按施工段划分检验批。

　　三、本工程所设监理机构及监理人员一览表：

　　在签订建设工程委托监理合同后，根据工程特点公司成立了各专业人员配备齐全的项目监理部(监理人员名单见下表)，同时进行了人员分工，建立健全了岗位责任制，做到了分工明确，事事有人管，责任落实到每个人。

　　监理人员名单一览表

　　姓名

　　职务

　　职称

　　四、监理过程中使用的设备：

　　序号

　　名称

　　单位

　　数量

　　备注

　　五、监理合同履行情况：

　　我公司自监理委托合同签订后，根据该工程情况，给予高度重视，及时成立了项目建设监理组织----湖南中烟工业公司吴忠卷烟厂技改工程项目监理部。在施工准备阶段，我监理方积极调研工地及施工单位的情况，组织人力进行了专门的审图，编制了各专业的监理实施细则、各专业的监理见证取样计划及旁站监理计划、工程建设监理工作制度、施工管理监理规定、监理工作三控制计划及监理工作程序。按照国家和地方的相关规定及监理合同分解监理目标。明确总监理工程师、专业监理工程师、监理员工作职责，严格按公司贯标体系把监理工作制度化、规范化、标准化管理。根据业主要求的工程质量、进度、投资控制目标及其它施工合同约定目标及时收集工程施工过程中各种信息，每月向业主提供一份详细的监理月报，使业主自始至终了解工程进展情况。

　　同时在施工准备阶段，我项目监理部组织各专业人员会审了施工单位提交的施工组织设计、进度计划及各阶段设备、人员进场计划，详细审查了施工单位(分包单位)的资质及人员岗位证书、委托实验室的资质及人员岗位证书、实验室试验设备的计量验定证明、试验室的管理制度，进场设备的质量证明文件，检查了工地项目管理部的质量管理制度、技术管理制度和质量管理体系，在确定能保证工程质量、满足进度的前提下，签发了开工令。

　　(1)质量控制：

　　工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们以施工图纸、《施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》等为依据，根

　　据本工程合同约定的质量目标，严格监督管理。

　　在该项目施工全过程的质量控制中，结合本工程的实际情况，将其划分为事前控制、事中检查、事后验收三个过程，其中以事前控制(预控)为主。

　　在实际操作过程中，严格核查承包单位的质量保证及管理体系，审查分包单位的资质。核查各级管理人员及特种作业人员持证上岗情况，核验施工单位的测量定位放线。对承包单位的《施工组织设计》及各专项施工方案认真审核并提出了诸多合理化建议。实行了严格的材料、设备、构配件报验制度，对进入工地的建筑材料、设备、构配件要求必须出具相应的合格证、检测报告、准用证等，重要材料、设备、构配件进场后由现场监理人员见证取样送检，严格执行见证取样制度。要求施工单位填写《材料/构配件/设备报验单》报监理部审核。对不符合要求，不合格的产品坚决不准用在工程上，从原材料上进行事前控制，杜绝了质量隐患的发生。重要、关键的分部分项施工，坚决要求施工单位拿出相关施工方案，将施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保证措施等情况编写成专项施工方案报监理部审核，经审核确定后，要求施工方严格按照方案实施，避免了莽撞施工。在砼、砂浆施工前必须出具并报验配合比，砼施工前必须填报砼浇筑申请单，并在每次砼开盘前审查首次开盘记录，检查调整后的配合比。对室外土方的回填土的击实试验进行旁站，以保证土方回填土的回填密实度。

　　在施工过程中我们实行巡查、检查、验收和旁站监理及平行检查多种手段。对砼施工的分项工程实行24小时旁站监理，一旦发现问题立即口头通知承包单位改正，然后由监理工程师签发《监理工程师通知单》，发送承包单位并督促落实。在施工期间，我项目监理部督促承包单位质量保证资料随工程进度同步进行，及时完善工程资料，每完成一个检验批、分项、分部工程，均要求施工单位先自检，自检合格后填写《

　　工程报验单》，并附《分项/分部工程质量检验评定表》或检验批检查记录表，报监理部签认，按所报项目现场进行详细核查，符合要求后，方可进行下道工序施工。在施工中实行停检点验收制度，重点对于定位放线、基槽验收、基础钢筋、主体结构钢筋绑扎、屋面防水、管道试压、绝缘电阻测试、动力系统调试等有关重要部位，均邀请相关单位共同验收。经过上述有效措施及严格规范管理，工程各分部工程验收都达到合格标准。在对各专业的检验批验收、分项工程验收、分部工程验收合格的前提下，我项目部组织了工程初验，在检查了施工单位质保资料完整、安全及功能试验合格、各分部工程验收合格、观感质量好的前提下，签发了施工单位提交的工程竣工验收申请报告，参加了由甲方组织的工程验收，并与各验收单位共同签署了竣工验收意见。

　　(2)进度控制：

　　从工程一开始我们便督促承包单位按施工合同编写《施工总进度计划》及《每月进度计划》等。在施工过程中向承包单位提出合理化建议，在保证工程质量的情况下加快了工程进度。制定例会制度，每周一召开现场工程例会，及时协调解决施工中存在的问题，督促落实计划完成情况;当发现工程严重偏离计划时，我们及时组织承包单位分析原因、研究措施，适时纠偏;严格督促承包单位的人员、材料、施工机具及时到位，为合同约定目标的实施提供了有力保证。

　　(3)投资控制：

　　我们严格执行施工合同中工程款的支付程序，认真审核承包单位

　　的月工程量完成报表及月付款报审表，并根据业主核定的数额签发支付凭证。对于工程变更、技术核定单及现场经济签证都进行了严格审查，确保业主的投资计划目标。

　　4)安全管理：

　　在本工程开工前，对我项目监理部对承包单位的安全生产体系和安全生产管理制度及安全管理人员持证上岗情况进行全面调查，并符合有关法规的规定时，允许开工，并根据工程特点，制定安全监理要点。

　　对各种特种设备的运行，必须保证取得质量技术监督局的检验认可后，方准许使用。对工程中各种坑道口、楼梯口等临边安全，我监理项目部均要求施工单位设置了安全密目网防护;对高空作业，均要求系安全带。对各种临电的设置，均严格进行检查。

　　在工程实施期间，我项目监理部按期组织工地安全施工检查，要求各安全措施，均按建筑工程安全条件备案与施工安全评价要求进。

　　总之，本工程监理工作控制目标达到合同要求，项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务、责任，圆满完成了本工程施工阶段的监理任务。

　　六、监理工作成效：

　　(1)工程进度：基础工程与主体结构工程的实际施工进度与施工总进度进度计划基本相符，历经近一年半时间，项目的进度较预期目标有延后，但是这有其客观的原因：整个工程包涵的内容比较多，涉及到的承建商及有关单位比较多，制定项目总体计划时对工程建设的难度和复杂程度都考虑不够，对其相互间的制约等影响项目实施进度的不确定因素估计不足，虽然项目的总体进度有所延迟，但这都是在项目建设过程中及时预见并经各方客观分析后，为了保证工程的质量而一致认可的。目前本工程已完成合同内和设计文件内的工程量并进行了预验收，达到竣工验收条件。

　　(2)工程投资：通过严格审核工程变更、现场签证及月完成工程量等措施，本工程投资控制基本上达到计划预控目标，符合业主确定的投资计划。

　　(3)工程质量：地基与基础分部合格、主体结构合格、装饰装修分部合格、屋面分部合格、电气安装分部合格、给排水及采暖工程合格，建筑节能分部合格，建筑智能分部合格，电梯安装分部合格，通风与空调分部合格。整个施工过程中各分项工程均能做到精心组织、精心施工，无重大质量事故，无质量安全隐患。该工程观感质量为一般。

　　(4)合同的履行情况：承建单位切实履行了施工合同，完成了设计文件和施工合同内的全部工程量。工程交工资料及其他有关档案资料书面整洁、内容基本齐全，本单位工程基本符合竣工验收报验要求。

　　七、施工中出现的问题及处理情况和建议

　　本工程施工期间基本上较为正常，施工单位能做到按照设计文件和规范施工。但在具体施工中，由于多种因素的影响，出现过多次质量、进度和合同管理方面的问题，现场经过整改后基本能迅速纠正。

　　质量中出现的问题均为一些质量通病，无大的质量问题和质量事故。

　　进度方面，整个施工过程前期较好，但后期由于各专业单位较多各工种穿插施工互相影响等因素影响使原定竣工时间延后。

　　合同管理方面在甲方领导的关心、支持下，经过全监理部人员的共同努力，通过多次召开现场协调会，与相关单位联系沟通，保证了合同目标的实现。

　　综上所述，项目监理机构认真、公正、踏实、规范的工作，通过对本工程严格的质量监控，质量达到了预控目标，同时在施工中得到了参建各方的支持和帮助，顺利地完成监理合同要求内容，实现了我们的监理目标，向建设单位交出一份满意的答卷。再次致谢吴忠卷烟厂各位领导对我们工作中的大力支持，致谢施工方建工集团的鼎立配合。当然，我们在本工程监理工作中还存在一些不足和缺点，我们在今后工作中将逐步的改正和提高。

　　银川方圆工程监理咨询有限公司

　　吴忠卷烟厂技改工程项目部

　　20**-6-18

篇5：茶山水库饮用水水源地保护工程监理工作报告

　　蒙山县蒙山镇茶山水库饮用水水源地保护工程

　　工程完工验收

　　监理工作报告

　　监理单位：广西建锋建设工程有限公司

　　20**年3月

　　目录

　　第一章

　　工程概况2

　　1、工程简介2

　　2、水文地质4

　　3、施工承包方式7

　　4、参与建设的单位7

　　第二章监理规划7

　　2.1监理服务范围7

　　2.2监理控制目标7

　　2.3监理工作依据8

　　2.4监理工作开展程序8

　　第三章监理过程9

　　3.1主要施工方法9

　　3.2工程质量控制10

　　3.3进度控制11

　　3.4投资控制11

　　3.5合同管理12

　　3.6信息管理12

　　3.7组织协调13

　　3.8安全生产与文明施工13

　　第四章监理效果15

　　4.1工程项目划分情况15

　　4.2施工质量综合评价15

　　第五章经验与建议15

　　5.1经验和体会15

　　5.2建议16

　　第六章

　　监理大事记16

　　第一章

　　工程概况

　　1、工程简介

　　茶山水库是蒙山县城区饮用水水源地。取水口位于水库大坝左侧，地理坐标为东红110°30′48″，北纬24°13′49″，该水域的现状使用功能为饮用、农业灌溉及发电用水。

　　茶山水库位于蒙山县蒙山镇高堆村距县城东北角3km处，属珠江水系浔江湄江支流，发源于蒙山县长坪乡和昭平县界猪头山(海拔1020米)。茶山水库水源区域内森林茂密，植被良好。经调查核实，目前茶山水库广泛分布的是原生植被被破坏后恢复起来的次生植被。在海拔较低的沟谷中。森林植被的优势种类则为壳斗科和樟科等喜热种类，茶科、红椎林、大叶栎以及山竹子科的多花山竹子、桑科的白桂木和多种榕树、棕榈科的黄藤、番荔枝科的假鹰爪等多种常可遇见，局部地区还可以见到橄榄科等热性成份。林下有季风常绿阔叶林的色彩，因此区域内的植被为亚热带典型常绿阔叶林植被，水源涵养作用良好。由于茶山水库较早确立为蒙山县县城饮用水水源地，流域内植被得到较早较好的保护，无速生桉等种植。

　　茶山水库集雨面积为130km2，长坪江长度约36.45km，回水长度9.2km(正常水位)，多年平均径流量1.37亿m3，多年平均流量4.4m3/s，枯水期平均流量为0.6m3/s，茶山水库总库容为6300万m3，有效库容5120万m3，库容系数(有效库容/平均年水量)37.4%，正常高水位时水库面积3.49km2，径流利用程度85%，正常蓄水位为211.6m，设计洪水位为212.80m，相应下泄流量为1305m3/s，相应下游水位为163.4m。

　　依据蒙山县环境保护局20**年12月出版的《蒙山县县城饮用水水源地保护区划分技术报告》(报批稿)，将茶山水库水源地保护区划分为：

　　(1)一级保护区

　　1)、水域范围

　　为茶山水库全库区水域以及其入库支流的水域，总面积为1.08km2。

　　2)、陆域范围

　　为茶山水库取水口侧正常水位线以上及其支流两侧200m范围内的陆域，面积为4.33km2。

　　(2)二级保护区

　　1)、水域范围

　　为一级保护区边界向长坪江上游延伸12km及其支流汇入口向上游延伸2km的水域，总面积1.33km2。

　　2)、陆域范围

　　除一级保护区陆域外，不小于1km的汇水区域(东面包括公路)以及坝首下游1km范围内的陆域，总面积为42.44km2。

　　为对项目区内饮用水水源地进行保护，20**年3月，蒙山县水利局编制了《蒙山县蒙山镇茶山水库饮用水水源地保护工程初步设计报告》并上报区水利厅。

　　(3)工程规模

　　蒙山县蒙山镇茶山水库饮用水水源地保护工程分两期实施，项目一期主要建设内容为：保护区内种植杉木苗300亩，修建生态挡土墙390m、护栏网1210m，修建生活码头梯级1座，布置交通警示牌10面、保护区宣传牌4面、保护区界标牌30面、保护区标志桩90根。项目一期预算总投资为70.06万元。

　　项目实施后，对本项目水源地水资源进行有效保护，防止污染物侵入水体，保护饮用水水源的质量，使本项目水源地水资源水质能够达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749—20**)标准。

　　2、水文地质

　　2.1水文

　　(1)河流及水文

　　县境内有大小河流159条，其中流域面积在17km2以上的河流有24条，主要河流有：湄江河、发源于金秀瑶族自治县中良祖山山麓，有中良流出，自新圩镇坝头村西南入境，由北往南流经新圩、西河、蒙山镇、黄村、汉豪、陈塘等乡镇，在陈塘镇独峰南端出境，流入蒙江汇入浔江，全长107.5公里，县境内全长86.9公里。平水期县境内河床宽80~150m，入境集雨面积1214.8km2，出境集雨面积1455.25km2。

　　茶山水库集雨面积为130km2，长坪江长度约36.45km，回水长度9.2km(正常水位)，多年平均径流量1.37亿m3，多年平均流量4.4m3/s，枯水期平均流量为0.6m3/s，茶山水库总库容为6300万m3，有效库容5120万m3，库容系数(有效库容/平均年水量)37.4%，正常高水位时水库面积3.49km2，径流利用程度85%，正常蓄水位为211.6m，设计洪水位为212.80m，相应下泄流量为1305m3/s，相应下游水位为163.4m。

　　(2)气象概况

　　项目区境内属亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，雨热同季，夏季长，酷热;冬季短，严寒期短，无霜期长;全县年平均气温在面上分布是：南面高、北面低，平原地带气温比山区高。年降雨量的分布是南、北部偏少，中部偏多。旱、涝、冰雹、大风、低温等灾害性天气发生较多。

　　由于气候变化的差异，蒙山县具有春、夏、秋、冬四季分明的特点。按累计年侯平均气温小于10°C为冬季，大于22°C为夏季，10°C至22°C为春秋季。县年均气温19.7°C，年均最高气温24.5°C，年均最低气温19.5°C,极端最高气温38.5°C(1971年7月22日)，极端最低气温-4.5°C(1955年1月12日)。极端温度时间均为短暂。

　　在一年中，2月至4月，阴天居多，一般每月白天有一半时间得不到太阳光照射。9月至11月，阴天最少，一般每月有11天至12天阴天。平均年日照时数1581小时。县太阳能辐射，年总太阳能辐射102.03千卡/cm2,比相邻的藤县以南少，比荔浦以北多。太辐射的季节分配与日照时数基本一致，夏季为最大值，春季为最小值。

　　县境内自然降水有：鱼、冰雹、雪，其中雨水为主要。历年年均降水量1738.7毫米，最多为2529毫米，最少为1138.3毫米，降雨季节分布不均匀，雨季一般始于4月中旬，终于8月下旬。地域分布：夏宜年均降水量在2000毫米以上，黄村、西河东部年均降水量在1000毫米以上，陈塘、新圩在1500毫米至1700毫米之间;其余地区年均降水量1700毫米至1900毫米。年降水量最多的是夏宜，多年平均降水量2113.9毫米，最少是长坪乡，多年平均降水量为1454.4毫米。县西部紧靠大瑶山山区，由于地理因素及大气环流的配置关系，汛期大雨、暴雨较多，成为桂东北的暴雨中心之一。

　　冷高压的控制下，气压较高，夏季在暖气团控制下，气压较低。全年主导风向为西北风，平均风速1.9米/秒。最大风速32米/秒;出现大风的特点是：次数少、时间段，多年夜间发生，风向与河流走向基本一致，山区风速小于平原地区，但在恶劣天气是，山区也出现较大的风速;一般是雷雨或伴有冰雹时才出现大风。多年平均无霜期138天，最长365天，最短275天。据统计有1/3的年份出现降雪，但历时短;历年降雪出现时间在12月至次年3月，最长降雪时间3天左右

　　2.2土壤、植被

　　(1)土壤

　　区域内出露的土壤仅有寒武系和泥盆系以及少许第四系地层。成土母质主要有：岩石风化、冲积物母质、洪积物母质、红土母质等物质。岩石风化物母质，由砂页岩、砂岩等风化成土，有残积物、坡积物和原地风化物。岩石风化物母质，由砂页岩、砂岩等风化成土，有残积物、坡积物和原地风化物。

　　冲积物母质，为河流携带的泥沙、沉积物，粗细层理明显。

　　洪积物母质，为洪流携带的沙、石、泥在河床比降突然平缓情况下沉积的堆积物、砂石泥相混，缺乏层理。

　　红土母质，即第四纪红粘土，常见铁、铝分化网文，泥粘，酸性至强酸性，在一些谷地和河谷中，有近代沉积物覆盖在第四纪红土之上。

　　紫色岩风化物母质，为紫色岩经风化成土，有残积物‘坡积物和原地风化物。

　　(2)植被

　　项目区地处桂东山区，气候温和，湿润多雨，土壤自然费力较好，故植被广阔，类型多样。按起源可分为自然植被和人工植被两类。按其特征可分为：森林植被、草丛(荒山)植被和农作物植被。

　　茶山水库水源区域内森林茂密，植被良好。经调查核实，目前茶山水库广泛分布的是原生植被被破坏后恢复起来的次生植被。在海拔较低的沟谷中。森林植被的优势种类则为壳斗科和樟科等喜热种类，茶科、红椎林、大叶栎以及山竹子科的多花山竹子、桑科的白桂木和多种榕树、棕榈科的黄藤、番荔枝科的假鹰爪等多种常可遇见，局部地区还可以见到橄榄科等热性成份。林下有季风常绿阔叶林的色彩，因此区域内的植被为亚热带典型常绿阔叶林植被，水源涵养作用良好。由于茶山水库较早确立为蒙山县县城饮用水水源地，流域内植被得到较早较好的保护，无速生桉等种植。

　　3、施工承包方式

　　本工程承包方式：单价承包。

　　4、参与建设的单位

　　业主单位：蒙山县水利局

　　监理单位：广西建锋建设工程有限公司

　　设计单位：广西钱江水利水电有限公司

　　施工单位：广西莲城建设集团有限公司

　　质监单位：蒙山县水利质量监督站

　　第二章监理规划

　　2.1监理服务范围

　　依据《蒙山县蒙山镇茶山水库饮用水水源地保护工程施工监理合同》的约定和授权，监理范围为:工程建设施工图范围内的施工及保修阶段建设监理服务。

　　2.2监理控制目标

　　(1)质量目标：依据“施工承包合同”要求工程质量全部合格。

　　(2)工期目标：按施工承包合同要求：从签发开工令之日起在合同工期内完成全部施工任务。

　　(3)投资目标：按照招、投标文件及施工承包合同(包括补充协议)中的有关规定和要求，依据设计图(包括设计变更通知)，严格核实，签证中间支付凭证，协助业主防止超前支付，严格控制总投资，做好工程量最终结算签证。

　　2.3监理工作依据

　　(1)工程建设监理合同

　　(2)施工承包合同

　　(3)工程项目建设批复文件

　　(4)批准的工程设计文件

　　(5)承包商的投标文件。

　　(6)经审查批准的施工组织设计

　　(7)工程建设标准强制性条文(水利工程部分)

　　(8)有效的规程、规范和技术标准。

　　(9)国家有关法律、法规、政策和政令

　　2.4监理工作开展程序

　　监理人员进驻现场后，为了保证工程的施工在有效控制下进行，确保施工符合设计和技术规范要求，并能按合同文件规定，正确给予支付，建立明确的工作程序，促使工程监理工作高效进行，在监理规划的基础上编制了监理实施细则，确定监理工作开展程序。监理工作总流程参见下图：

　　签订监理合同，组建监理机构任命总监理工程师

　　合同文件分析、

　　项目工程技术特点、自然条件、工期、投资、安全分析

　　进驻工地开展监理准备工作

　　做好监理策划、编制监理规划文件

　　分阶段、分专业编写监理实施细则

　　组织第一次工地会议并进行监理交底

　　审批施工组织设计及专项方案

　　组织设计交底及图纸会审

　　检查开工条件，符合后签发开工令

　　(总监理工程师)

　　实施施工阶段监理理

　　组织协调

　　信息

　　管理

　　合同

　　管理

　　安全

　　控制

　　投资

　　控制

　　进度

　　控制

　　质量

　　控制

　　整理监理文档资料，提交监理工作报告

　　协助或参与工程验收，签发工程移交证书和缺陷责任期终止证书

　　监理合同结束

　　第三章

　　监理过程

　　3.1主要施工方法

　　引用标准和规程规范

　　(1)《堤防工程施工规范》

　　(2)《堤防工程施工质量评定与验收规程》

　　(3)《水利水电工程施工质量检验与评定规程20**》

　　(4)《水利水电工程验收规程(SL223-20**)》

　　(一)土石方开挖及土石方回填

　　场地清理、土/石方开挖、基础和岸坡开挖、弃土的堆放、机械开挖的边坡修整、边坡面渗水排除、边坡的护面和加固、开挖线的变更、边坡安全的应急措施、施工期临时排水、质量检查和验收

　　(二)混凝土工程施工方法

　　砂石料系统、砼系统、模板工程、砼浇筑

　　3.2工程质量控制

　　质量控制是关系到工程竣工后能否发挥设计效益的决定性因素，并最终对工程的进度和投资产生重大的影响。监理部在工作中把质量控制作为工作的中心环节高度重视，贯穿工程始终。根据分部工程、单元工程及工序划分，按规范要求对每一道工序进行严格控制。

　　3.2.1建立健全监理自身质量控制体系

　　监理部进场后即根据监理大纲结合本工程的实际情况及时编制了《监理规划》，作为开展项目监理工作的指导性文件，使质量控制有章可循、任务明确、责任清楚。在此基础上进行监理细则的编制，明确了工程的项目划分、开工许可程序，制订过程控制流程和验收程序、标准，制订各分部单元工序控制要点和方法要求，质量控制工作程序如下图示。

　　同时及时在监理人员内部组织学习，和施工单位技术人员进行技术交底，使监承双方有了统一的认识和标准，特别对规范及设计中的指标要求有了一致的理解，减少操作过程中的分歧和争议。

　　施工过程中质量检测方法：采用现场测量仪器检验(钢尺丈量、测量仪器测量);监理见证施工单位取样随同送样至工地试验室检测两种方法相结合，现场试验室无法完成的检测项目，由施工单位委托有相应资质的试验检测单位进行。

　　3.2.2事前施工质量控制

　　(1)审核签发开工令、施工方案、措施

　　(2)检查和督促施工单位建立健全质保体系

　　(3)落实“三检“制

　　(4)严格控制材料进场

　　3.2.3施工过程控制

　　(1)测量放样监理控制

　　(2)原材料、中间成品及构配件质量控制

　　(3)基础开挖过程监理

　　(4)浇砼工程施工过程监理

　　(5)水工建筑物施工过程监理

　　(6)现场施工质量监控

　　3.3进度控制

　　施工进度控制主要以合同工期和业主确定的阶段施工目标为依据，监理部根据施工计划要求，结合本工程存在的各种特殊情况，主要采取以下几方面措施进行监控：

　　①审查施工单位编报的总体施工进度计划和施工方案：项目开工前，要求施工单位编报总体施工进度计划和施工方案，审查是否满足合同工期要求，若不能满足则提出意见，令施工单位修改后实施。

　　②协调好施工有关方面的配合问题，及时组织有关人员进行工序或隐蔽工程验收。

　　③采取针对性事前控制措施，并加强事中检查指导，监督措施贯彻到位，在保证工程质量的前提下，尽力实施赶工措施，加快进度。

　　3.4投资控制

　　按“监理委托合同”和业主的受权范围，在投资控制方面，监理单位主要做了以下几方面的工作：

　　①进度款签证：审核施工单位递交的中间计量支付报表，审核其完成的工程量是否符合承包合同、招投标文件、批准的设计文件的有关要求。符合要求后审核其计算方法、数量是否准确，然后核实工程价款，签证后报业主核定拨付工程进度款。

　　②提出合理化建议：监理认真了解设计意图，熟悉施工现场，及时提出节资合理化建议。本工程主要施工内容是坝体砼等。监理工程师严格控制施工单位的施工放线，控制多用工程量的原则。

　　③本工程施工承包方式为单价承包，监理人员除认真做好各单项工程施工过程中的现场检验和量测记录，公正合理的进行中间计量外，复核检验测量记录资料，对完工的各项工程量进行复核，结清各项工程的工程量。对合同外工程量项目，事前监理人员与业主、设计单位通过书面批复程序完善增加工程量手续，计算合理单价报有关单位审核批复后实施。

　　3.5合同管理

　　合同管理方面，依据“监理委托合同”的受权范围，监理工程师主要依据合同条款严格控制执行。重点是合同执行情况检查和监督。如对照合同文件审查施工总进度计划、进场机械设备、主要施工管理人员和组织机构、劳动力等的到位情况。在施工过程中，依据合同文件对资金使用安排、进度款支付签证、施工进度目标和质量等级等进行控制。同时正确运用合同赋予的权利和义务，公正合理处理施工过程中出现的各种问题，努力促使工程建设各项目标，按合同要求实现。

　　3.6信息管理

　　信息管理方面，遵照信息管理制度，对合同文件(包括补充协议)、设计文件、适用于本工程的规程规范、国家有关法律法规和监理资料等，分类进行编号登记，便于使用和归档。监理大事记、监理通知单、会议纪要和备忘录等都按统一的格式和要求编制。按信息管理制度的要求积累和整理监理资料。做到监理资料详细全面，为监理工作决策提供依据和便利。

　　3.7组织协调

　　协调工作主要是协调业主与施工单位的关系，以及施工单位和设计单位之间的关系。根据施工情况的需要协助业主召开工地现场协调会，每次协调会上监理工程师将存在的问题和对下一步工作的建议向业主汇报，内容包括设计问题、进度问题、施工管理问题等。会后对协调会的决议进行监督实施，检查执行效果。

　　协调业主和施工单位之间的关系主要是对工程施工承包合同的认识和理解以及施工征用地、土料场的落实等问题。协调设计单位与施工单位之间的关系主要是设计图纸的供应问题、设计错漏以及设计变更等问题，通过协调处理好各方关系，促进工程施工能顺利进行。

　　3.8安全生产与文明施工

　　安全生产是施工重要控制目标之一，也是衡量施工管理水平的重要标志。因此，施工过程中,我们把安全生产当作组织施工活动的重要任务，本工程施工过程中安全无事故。

　　一、制定了安全管理的基本原则

　　1、管生产的同时必须管安全;强调安全管理的目的性，不搞花架子;

　　2、必须贯彻预防为主，重在控制的方针;

　　3、坚持“四全”即“全员、全过程、全方位、全天候”的动态管理。

　　二、落实了施工安全保证体系

　　三、确定了安全管理的保证措施

　　1、落实了安全职责，实施责任管理

　　①建立以企业负责人亲自负责，各职能科室参与的内部督查体系;

　　②建立以施工队长具体负责的现场安全管理执行体系;

　　2、定期举行安全教育和培训

　　①通过安全教育与训练，增强了人的安全生产意识，提高安全生产知识，有效地防止人的不安全行为，减少人为失误。

　　②定期举行安全生产活动例会，并对参会人员进行安全交底。

　　3、经常性地进行安全检查

　　安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径，是清除事故隐患、落实整改措施、防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。

　　4、加大安全防护用品用具的的投入，推行安全作业标准化。

　　5、根据本工程的具体情况，现场着重做好如下工作：

　　①特殊工种必须持证上岗;加强设备使用及防护管理，以防伤人;

　　②对现场配电及线路管理进行统一管理，并有记录;

　　③搭设支架需经验收，并具备防护措施后方可使用，以防高坠落;

　　四、文明施工及环境管理：

　　文明施工及环境保护是现代化施工的一个重要标志，是施工企业一项基础性的管理工作，也是企业形象的窗口。本工程中，我们做了如下几点工作：

　　(一)组织管理措施

　　成立以施工负责人为组长、相关人员参加的文明施工及环境保护领导组，从管理组织、制度、资料等方面作手完善组织管理工作。

　　(二)现场管理措施

　　1、开展“5S”活动：即比现场“整理、整顿、清扫、清洁和素养”;

　　2、合理布置：对施工场地界址范围内的便道、临时设施、水电、料场、加工场、堆土场等合理布置;

　　3、各项内部管理制度上墙，外部施工宣传标语齐全，规模化;

　　4、与工程所在地的单位及个人和睦为邻，文明相处;

　　第四章监理效果

　　4.1工程项目划分情况

　　为便于工程质量的评定，监理部进驻工地后，监理工程师及时组织施工单位、业主和设计单位共同研究确定项目的具体划分方案，报项目质检站审批。经批复的项目划分结果如下：

　　本项目工程共划分为1个单位工程;2个分部工程;5个单元工程。(详见项目划分表)

　　4.2施工质量综合评价

　　工程项目的施工程序、工艺方法及采用的技术指标符合有关规程规范及设计要求，施工过程中发生的质量问题及质量缺陷，都按规定的处理措施和方案及时进行处理，并通过有关方面的检查验收。施工记录、质量检测报告或记录等资料齐全，符合有关规程规范的要求。施工工序、单元工程、单元工程检查验收及质量评定程序符合有关规程规范要求，检查、验收合格率100%，签证手续完善，资料齐全。工程整体施工质量合格，满足设计运行条件的要求。施工过程没有发生任何安全事故，工程达到了安全效果要求。

　　第五章经验与建议

　　5.1经验和体会

　　(1)业主对监理的充分授权，是监理工作能够顺利开展的必要条件。组织协调开展工作是贯穿于“四大控制”的一项保障工作，其好坏直接影响到监理工作的质量。另外，对监理工程师的授权不但要在监理委托合同中予以明确规定，同样要在业主与承包商合同中予以明确规定，做到权责明，才能保证监理工程师正常开展工作。

　　(2)业主、监理和施工单位同心协力，密切配合，按基本建设程序对该项目建设过程中实施规范化、程序化的管理，是搞好项目建设的主要条件。业主与监理单位签订的监理合同，与施工单位签订的施工承包合同，委托监理单位对施工单位的施工过程进行监督管理，形成三位一体的管理体系。项目监理的成效取决于项目监理部的管理水平，还取决于业主、承包商的合作和配合诚度。

　　(3)工程建设必须贯彻“预防为主”的原则，施工单位建立和健全质量安全保证体系，监理人员抓好施工技术措施方案的审查，是促使项目建设质量目标实现的重要环节。作为监理单位，要对项目实施有效的“四控制”，其中重要的一项工作就是要督促施工单位建立和健全质量安全保证体系，全面推行“三检”制度，督促施工单位对全体施工人员加强质量管理教育，全面提高质量意识，真正做到质检工作和施工同步进行，做好安全预防工作。

　　5.2建议

　　(1)施工单位现场技术的力量的投入和对业务工作的熟练程度对施工管理和施工质量的优劣有重要影响，建议业主单位在施工招标时，结合工程的具体情况在招标文件中对投入的管理人员、技术人员的资历和配置等提出要求，使监理人员对这方面的监督管理更有效。

　　(2)设计施工图纸的质量和按时提供施工图纸是直接影响工程施工进度控制和工程投资控制的重要因素，在必要时，要求设计单位委派工地设计代表，以利于工程变更尽快完成。

　　第六章监理大事记

　　(1)蒙山县蒙山镇茶山水库饮用水水源地保护工程于20**年10月16日正式开工。

　　(2)该工程建设项目与内容都按设计审批项目于20**年5月全部完成，完成部分质量合格。

　　(3)20**年5月自治区领导、市领导到施工现场检查、指导工作。